ВС РФ предоставил возможность перенести срок работ и наказать опоздавшего подрядчика.
Может ли заказчик сначала перенести срок исполнения работ, а потом потребовать от подрядчика неустойку за несоблюдение старого срока? Три инстанции ответили отрицательно, ведь сам он утвердил перенос, а значит, ориентироваться надо на новые условия. Но заказчик с этим не согласился и добился своего в Верховном суде.
Случается, что подрядчик допускает просрочку исполнения этапа работ, а стороны согласуют новый срок не
сразу, а через некоторое время.
Может ли заказчик получить неустойку за этот промежуток, пусть даже он потом утвердил перенос срока? Суды отвечали на этот вопрос в деле по иску Минобороны, которая взыскивала с НИИ Морской теплотехники 6,3 млн руб. за просрочку исполнения этапа опытно-конструкторских работ (общая цена контракта 132,7 млн). Изначально его
нужно было завершить до 30 ноября 2014 года, но этого так и не было сделано. В марте 2015 года научно-исследовательский институт по требованию Министерства оплатил 4,1 млн руб. неустойки, а спустя еще полгода, 14 сентября, стороны договорились отодвинуть срок выполнения работ до ноября 2016 года.
За эти самые полгода до согласования нового срока Минобороны и решило взыскать 6,3 млн руб. неустойки. Но АСГМ, 9-й Арбитражный апелляционный суд и АС Московского округа последовательно отвергли его аргументы (дело № А40-14774/16). Они указали, что заказчик сам утвердил перенос выполнения работ. Старый срок уже перестал действовать, исходя из него уже нельзя начислять неустойку, пояснили три инстанции. А новый срок даже еще не успел истечь к моменту подачи иска. Суды не убедило и то, что НИИ частично оплатило штрафную сумму в добровольном порядке.
Но, утверждая новый срок выполнения работ, стороны не затрагивали договорных условий о неустойке, указало Минобороны в жалобе Верховному суду. Соглашение об изменении сроков, подписанное 14 сентября 2015 года, не содержит ретроспективного условия, то есть не распространяется на отношения, которые были до него. Прислушавшись к такому аргументу, экономколлегия отправила спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.
Источники: http://m.kad.arbitr.ru/card/c45ea93b-4956-4169-9657-f81fd730...
Русская смекалка.
Было это в конце 90-х. У нас на станции проводили кап. ремонт энергоблока, а подрядчиками были немцы. Ну, как обычно, батрачили только наши, а немцы командовали. А командовали они зная наших слов от силу с десяток, да и то не самых приличных.
Ремонт подходил к концу и уже закрывали крышку турбины. А крышка эта, надо сказать огромная. Это как клапанная крышка в авто, но только стенка крышки 40 мм стали и длиной метров 15. А шпильки с резьбой если не м 100, то м 150 наверное.
Далее со слов знакомого, работавшего слесарем. С-слесарь, Н-немец
С - Опускает значит мостовой кран нашу крышку, а нас наверное человек 10 по периметру, пытаемся одеть ее на шпильки, а шпилек там штук 70. Немец по рации Вира-Майна. И кто то проеб...л вспышку и крышка на одной шпильке застряла. Ну кое-как ломами и такой то матери одели. Стали гайки накидывать, а на той шпильке резьба сорвана, не в начале, а по всей длине с одной стороны.
Н - Ёп твою мат. Всо пиздес мынат нада всо твою мат. Всо твою мат снымай.
С - Пока он шпрехал начальству по рации что "всё пропало, турбину сегодня не закроем", я взял напильник, и прошел каждый виток резьбы по 3-4 раза и спокойно накрутил гайку. Немец крича в рацию повернулся, увидел как я уже докручиваю и застыл на полуслове.
Н - после паузы - Гуд. и радостно в рацию - Найн, найн, гуд гуд.
С - Нах.. они вообще приезжали? Я эти турбины с 70-х годов ремонтирую.
Не перевелись еще...
В Воронеже компанию заставили переделывать свежий асфальт дороги у Центрального парка культуры и отдыха.
В мэрии пояснили, что ничего странного в этом инциденте нет — подрядчик, который выполнял работы на улице Ленина, выполнил их с нарушением и теперь вынужден их переделывать. При этом никаких дополнительных денег за переделку некачественной работы ему никто не заплатит.
От себя добавлю, что город за последние годы стал в разы более развитым, чистым, уютным и красивым. Вероятно, из-за такого НЕ наплевательского отношения.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Вопрос к Путину или сидеть и молчать?
Вообще не верю что подобные меры работают, но вдруг, сила пикабу и прочее.